Договор подряда с физическим лицом

Договор подряда

Отзывов: 45 Просмотров: 147248
Голосов: 19 Обновлено: н/п

Договор Подряда

г. ________________ “___”__________ 20__ г.

(наименование предприятия, выполняющего работу)

именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________________________

действующего на основании __________________________________________,

с одной стороны, и _________________________________________________,

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________

действующего на основании __________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по

заданию Заказчика __________________________________________________,

сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо. 1 к настоящему договору.

1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

1.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

1.5. Срок действия настоящего договора:

  • начальный срок ________________________________________________;
  • конечный срок _________________________________________________.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении Nо. 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение Nо. 3 к настоящему договору) и составляет ___________________________________

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________________________ в течение ___________ дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
  • иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 1.2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.7. Заказчик вправе:

  • во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
  • отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
  • назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 1.2 договора цены работы.

Читайте также:  Акт выполненных работ с физическим лицом: образец, бланк, скачать

3.9. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. Приемка работы

4.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение Nо. 4 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну.

4.6. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

4.7. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.

4.8. При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. 359, 360 ГК РФ), а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы

5.1. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.2. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

5.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.4. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в ____ экземплярах.

6.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:

Образец заявления об установлении факта принятия наследства

Для решения вопроса об установлении юридического факта принятия наследства необходимо обратиться в городской или районный суд с соответствующим заявлением.

С учетом требований действующего российского законодательства и практики рассмотрения подобной категории дел в суде мы подготовили примерный образец заявления об установлении факта принятия наследства. Составив заявление и обеспечив представление в суд необходимых доказательств, а при необходимости и свидетельских показаний, можно рассчитывать на удовлетворение судом заявленных требований.

Читайте также:  Передаточный акт к договору купли-продажи квартиры

В нашей статье мы предлагаем вашему вниманию образец заявления об установлении факта принятия наследства, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Данный образец не является единственно возможным вариантом. В зависимости от обстоятельств в этом образце могут быть изменены некоторые положения, а также список прилагаемых документов.

С заявлением в суд может обратиться сам наследник или его представитель, имея соответствующую доверенность.

Как правильно составить указанное заявление читайте в статье:

Примерный образец заявления об установлении юридического факта принятия наследства

В Р-ский районный суд

г. Р-ск Московская область

от Ляхова Николая Алексеевича

прож.: г. Р-ск Московской области

ул.Звёздная, д. № 67

Ляхов Роман Алексеевич,

прож.:123674 г. Р-ск ул. Дачная, 171, кв. 16

Департамент управления имуществом

администрации г. Р-ска

123623 г. Р-ск ул. Советская, 81

Образец заявления об установлении факта принятия наследства

14.10.2014 г. умер Ляхов Алексей Алексеевич, что подтверждается свидетельством о смерти серии Х1-ГН № 235845 от 15.10.2014 г., выданным отделом ЗАГС Р-ского района Московской области (копия свидетельства о смерти прилагается).

Ляхов Алексей Алексеевич приходится мне отцом, что подтверждается свидетельством о рождении серии Ш-КН № 951364, выданным 25.06.1965 г. отделом ЗАГС К-ского района Краснодарского края (копия свидетельства о рождении прилагается).

Я по закону являюсь наследником первой очереди. Имеется другой наследник первой очереди – Ляхов Роман Алексеевич, но он в наследственные права не вступал, принимать наследство отказался (заявление об отказе прилагается).

Завещание Ляховым Алексеем Алексеевичем не оформлялось.

После смерти моего отца открылось наследство, состоящее из нижеперечисленного имущества:

Жилой дом, расположенный по адресу: г. Р-ск Московской области ул. Ленина, 24, общей площадью 74,6 кв. м, кадастровый номер 71:58:0040446:230.

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Р-ск Московской области ул. Ленина, 24, площадью 558 кв. м, кадастровый номер 71:58:0040446:65.

В течение установленного законом шестимесячного срока я не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Однако вышеуказанные жилой дом и земельный участок фактически перешли в моё владение сразу же после смерти отца. Я, как наследник, совершил действия, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации признаются как фактическое принятие наследства (из своих средств оплатил налоги на имущество, произвел ремонт в доме, установил забор по периметру земельного участка, обрабатывал земельный участок, произвел платежи за коммунальные услуги). Это подтверждается квитанциями, чеками, договором с ООО «Ремсервис», а также показаниями свидетелей:

Китаевой Ниной Фёдоровной, проживающей по адресу: г. Р-ск ул. Ленина, 22.

Столяровой Екатериной Николаевной, проживающей по адресу: г. Р-ск ул. Ленина, 26,

которых прошу вызвать и опросить в ходе судебного заседания.

Установление факта принятия наследства мне необходимо для оформления свидетельства о наследстве на жилой дом и земельный участок.

Обратиться к нотариусу и представить письменные доказательства, которые свидетельствуют о фактическом принятии мною наследства, в установленный срок я не мог по причине тяжёлой болезни жены и необходимости ухода за ней.

Нотариус нотариальной конторы №2 г. Р-ска Матвеева Г.Л. в открытии наследственного дела и выдаче свидетельства о праве на наследство отказала. В своем письме от 25 мая 2015 года № 12/348 разъяснила, что я вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не имею возможности получить необходимые мне документы без обращения в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1152-1154 ГК РФ, ст. ст. 264 – 268 ГПК РФ,

Установить факт принятия мною наследства, открывшегося после смерти моего отца Ляхова Алексея Алексеевича, умершего 14.10.2014 г.

Копия свидетельства о смерти серии Х1-ГН № 235845 от 15.10.2014 г;

Копия свидетельства о рождении серии Ш-КН № 951364 от 25.06.1965 г;

Свидетельство о государственной регистрации права 71-КЛ 879045 от 21.11.2009 г;

Свидетельство о государственной регистрации права 71-КЛ 879971 от 21.11.2009 г;

Заявление об отказе от наследства Ляхова Р.А;

Квитанции об уплате налогов;

Квитанции об уплате коммунальных платежей;

Договор подряда на производство ремонта с ООО «Ремсервис»;

Чеки и счета на приобретение строительных материалов;

Письмо нотариуса Матвеевой Г.Л. от 25.05.2015 г. № 12/348;

Квитанция об уплате государственной пошлины;

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

Подпись: Ляхов Н.А.

Рассматривая заявление об установлении факта принятия наследства, суд вправе удовлетворить только те требования, которые заявлены и не может выйти за их пределы. Поэтому заявителю необходимо сразу определиться, с какими требованиями он обращается с суд.

Если есть необходимость признать право собственности на наследуемое имущество или включить какие-либо другие требования, то необходимо составлять соответствующее исковое заявление.

Читайте также:  Договор аренды части помещения

Это связано с тем, что, рассматривая заявление об установлении факта принятия наследства, суд вправе удовлетворить только те требования, которые заявлены и не может выйти за их пределы.

Вопросы вступления в наследство через суд более подробно рассмотрены в статье:

Заявление об установлении факта родственных отношений и факта принятия наследства

В Советский районный суд

Заявитель: К.Н.С.

Заинтересованные лица:К.В.В.

Воронежская обл.,Семилукский район,

Воронежская обл.,Семилукский район,

Воронежская обл.,Семилукский район,

Об установлении факта родственных отношений и факта принятия наследства

З А Я В Л Е Н И Е

Я, К.Н.С., являюсь дочерью умершей хх.01.19хх г К.П.М. Данное обстоятельство подтверждается свидетельством о смерти, моим свидетельством о рождении, справкой отдела ЗАГС Центрального района г.Воронежа №992 о том, что до заключения брака моя девичья фамилия была К……

После смерти моей матери открылось наследство в виде домовладения хх по ул.Лозоваяс.Раздолье Семилукского района Воронежской области с надворными постройками и сооружениями и земельного участка площадью 1400 кв.м, что подтверждается выпиской из похозяйственной книги, выданной администрацией Медвеженского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области.

Моя мать при жизни оформила завещание, согласно которому все свое имущество завещала своим детям: мне , К.В.С., К.В.С. и К.А.С.

В настоящее время моих братьев уже нет в живых, что подтверждается их свидетельствами об их смерти. У братьев Алексея и Владимира семей не было , а после смерти брата Виктора имеются его дети: К.В.В.,К.А.,К.С.В., М.Н.В. и его жена К.В.А. Этим обусловлено их привлечение в качестве заинтересованных лиц по данному заявлению.

После смерти матери мои братья принимать наследство не стали, а я приняла наследство фактически путем вступления во владение и управление наследственным имуществом.

Так, с момента смерти матери в 1985г по настоящее время я обрабатываю земельный участок, сажаю огород, собираю урожай, слежу за сохранностью дома, пользуюсь всеми вещами матери, находящимися как в ее доме, так и по месту моего жительства, плачу налоги за землю, что подтверждается квитанциями об уплате налога на мое имя, данные факты так же будут подтверждены в ходе судебного разбирательства.

В июне 2013г я обратилась к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство. Однако, 14.06.2013г нотариусом мне было отказанов выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с тем, что я пропустила срок для принятия наследства, а так же в связи с тем, что мной не был подтвержден факт родственных отношений с матерью.

Таким образом, для того, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, мне необходимо установить данные факты в судебном порядке.

В соответствии со ст.265 ГПК РФ условием для установления факта, имеющего юридическое значение, является невозможность получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.

Статьей 1152 ГК РФ установлено, что для приобретения наследство наследник должен его принять, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось,принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Частью 4 данной статьи предусмотрено, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия.

В соответствии со ст.1153 установлены способы принятия наследства, в том числе и его фактическое принятие.

На основании ч.2 ст.1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:вступил во владение или в управление наследственным имуществом;принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Таким образом, я, вступив во владение и управление домом и земельным участком матери, оплачивая расходы на содержание наследственного имущества, приняла наследство фактически.

Кроме того, нотариус, отказывая мне в выдаче свидетельства о праве на наследство, указал на недоказанность наших с наследодателем родственных отношений, ссылаясь на то, что в представленном мной свидетельстве о рождении в графе «мать» записана гражданка К.Пелогя М., а в свидетельстве о смерти – К.ПелагеяМ.

Для получения надлежащих документов, подтверждающих факт родственных отношений с наследодателем, я обратилась в Управление ЗАГС Воронежской области, однако, согласно извещения от 25.06.2013г, запись акта о моем рождении в архивном фонде управления ЗАГС Воронежской области по Приволенскому сельскому совету Семилукского района Воронежской области не сохранена, по восстановленным записям не значится.

Читайте также:  Исковое заявление в суд на должника по ЖКХ

Тот факт, что я являюсь дочерью К.Пелагеи.М., подтверждается завещанием от 21.05.1983г, где указано, что К.П.М. завещает свое имущество своим детям, в том числе и мне- К.Н.С., наличием у меня ее паспорта, справкой о смерти мамы, где указано, что он умерла у меня дома по адресу: г.Воронеж,ул.О.Дундича,3-хх. Так же факт родственных отношений будет подтвержден в ходе судебного разбирательства объяснениями заинтересованных лиц, которые являются моими родственниками именно потому, что их отец являлся сыном К.ПелагеиМ. и моим родным братом по матери.

Кроме того, факт выдачи мне свидетельства о смерти матери органами ЗАГС подтверждает наши родственные отношения, поскольку документы ЗАГС в соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния» могут быть выданы только родственникам.

На основании ст.262-268 ГПК РФ, ст.1152,1153 ГК РФ

  1. 1. Установить, что я, К.Н.С., хх.10.19хх года рождения, являюсь дочерью К.П.М., 1901 года рождения, умершей хх января 19хх года.
  1. 2. Установить факт принятия мной, К.Н.С., наследства, открывшегося после смерти К.П.М., 1901 года рождения, умершей хх января 19хх года.
  1. 1. Копии заявлений для заинтересованных лиц.
  2. 2. Квитанция об оплате госпошлины.
  3. 3. Копия паспорта К.Н.С.
  4. 4. Копия свидетельства о смерти К.П.М.
  5. 5. Копия свидетельства о рождении.
  6. 6. Копия справки о заключении брака.
  7. 7. Копия извещения об отсутствии записи в органах ЗАГС.
  8. 8. Копия свидетельства о смерти К.В.С.
  9. 9. Копия свидетельства о смерти К.В.С.
  10. 10. Копия свидетельства о смерти К.А.С.
  11. 11. Копия постановления нотариуса.
  12. 12. Копия завещания.
  13. 13. Копии квитанций по оплате налога.
  14. 14. Копия выписки из похозяйственной книги.
  15. 15. Копия справки о смерти.
  16. 16. Копия паспорта Колесниковой.

Решение № 2-35/2020 2-35/2020(2-876/2019;)

М-903/2019 2-876/2019 М-903/2019 от 13 января 2020 г. по делу № 2-35/2020

Именем Российской Федерации

13 января 2020 года г.Баймак РБ

Баймакский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Утарбаева А.Я., при секретаре Хисматуллиной З.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Исхаковой Айгуль Нуритдиновны к Администрации сельского поселения Кульчуровский сельсовет МР РБ об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, включении имущества в наследственную массу, установлении факта принятия наследства, признании права собственности в порядке наследования,

Исхакова А.Н. обратилась в суд с вышеуказанным исковым заявлением по тем основаниям, что в ее владении находится жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: РБ, . Земельный участок был предоставлен ее отцу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. В 1997 году отец построил жилой дом, проживал и владел домом и земельным участком постоянно и непрерывно, нес расходы по его содержанию. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умер, при жизни государственная регистрация права на недвижимое имущество не была произведена. После смерти отца Исхакова А.Н. в течении шестимесячного срока приняла наследство, провела похороны, распорядилась его вещами. Указывая, что правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок во внесудебном порядке получить не представляется возможным, просит установить факт владения недвижимым имуществом и включить имущество в наследственную массу, установить факт принятия наследства и признать право собственности на недвижимое имущество.

В судебное заседание истец, представитель истца не явились, представитель истца Аккузина Г.Р. представила заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, поддержала исковое заявление по изложенным в нем основаниям, просит удовлетворить.

Ответчик – представитель администрации сельского поселения Кульчуровский сельсовет МР РБ, извещённый надлежащим образом, в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в свое отсутствие, не возражал против удовлетворения исковых требований

Третьи лица – нотариус нотариального округа и , представитель КУС МЗиИО РБ по в судебное заседание не явились, извещены.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела в совокупности с данными, добытыми на суде, находит заявление подлежащим удовлетворению.

Факт владения и пользования ФИО1, умершим ДД.ММ.ГГГГ, жилым домом и земельным участком, расположенными по адресу: РБ, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Согласно выписке из похозяйственной книги на жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Администрацией сельского поселения Кульчуровский сельсовет МР РБ, земельный участок по адресу: РБ, принадлежит ФИО1 на праве собственности, предоставлен ему для ведения личного подсобного хозяйства, о чем в похозяйственной книге № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сделана запись ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления.

В силу ст. Раздел V. Наследственное право > Глава 61. Общие положения о наследовании > Статья 1112. Наследство” target=”_blank”>1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В соответствии со ст.ст. Раздел V. Наследственное право > Глава 61. Общие положения о наследовании > Статья 1113. Открытие наследства” target=”_blank”>1113- Раздел V. Наследственное право > Глава 61. Общие положения о наследовании > Статья 1115. Место открытия наследства” target=”_blank”>1115 ГК РФ признается, что наследник принял наследство, если он фактически вступил во владение наследственным имуществом или в установленный срок подал заявление о принятии наследства в орган, совершающий нотариальные действия.

Читайте также:  Акт о протечке кровли: образец, бланк, скачать документ

В соответствии с ч.2 ст. Раздел V. Наследственное право > Глава 64. Приобретение наследства > Статья 1153. Способы принятия наследства” target=”_blank”>1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В соответствии со ст. Раздел V. Наследственное право > Глава 64. Приобретение наследства > Статья 1153. Способы принятия наследства” target=”_blank”>1153 ГК РФ принятие наследства может быть осуществлено фактическим принятием наследства, в частности, если, наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Регистрация и проживание наследника в наследуемом доме на момент смерти наследодателя считается свидетельством фактического принятия наследства.

В соответствии со ст. Раздел V. Наследственное право > Глава 64. Приобретение наследства > Статья 1152. Принятие наследства” target=”_blank”>1152 ГК принятое наследство признается принадлежащим наследникам на праве собственности со дня открытия наследства независимо от момента государственной регистрации. Если наследство переходит к двум или нескольким наследникам, то оно поступает в их общую долевую собственность также со дня открытия наследства (ст. Раздел V. Наследственное право > Глава 64. Приобретение наследства > Статья 1164. Общая собственность наследников” target=”_blank”>1164 ГК РФ).

В соответствии с п.8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 “О судебной практике по делам о наследовании” при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья Раздел V. Наследственное право > Глава 64. Приобретение наследства > Статья 1154. Срок принятия наследства” target=”_blank”>1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства.

На жилой дом и земельный участок больше никто не претендует. За все время владения и пользования домом и земельным участком не заявлялись права требования и правопритязания ни со стороны государственных и муниципальных органов, ни со стороны юридических и физических лиц.

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по , сведения о зарегистрированных правах на жилой дом, расположенный по адресу: РБ, – отсутствуют.

Согласно выписке от ДД.ММ.ГГГГ №, выданной Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по и городу Баймаку, жилой дом, расположенный по адресу: РБ, , не числится в Реестре муниципального имущества муниципального района Республики Башкортостан.

Исхакова Айгуль Нуритдиновна является наследником по закону после смерти отца ФИО1.

Другие наследники – ФИО4 и ФИО5, отказались от всех наследственных прав, о чем имеется заявление, удостоверенное нотариусом ФИО6

Истица добросовестно пользуется наследственным имуществом, несет бремя по его содержанию, предприняла все меры по сохранению имущества наследодателя.

Из п. 11 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 г. № 10/22 “О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав” следует, что если наследодателю принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику независимо от государственной регистрации права на недвижимость.

Согласно п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 “О судебной практике по делам о наследовании”, при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, – также требования о признании права собственности в порядке наследования.

На основании изложенного, суд считает, что требования Исхаковой А.Н. об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, включении имущества в наследственную массу, признании права собственности в порядке наследования подлежат удовлетворению.

Исковые требования Исхаковой Айгуль Нуритдиновны к Администрации сельского поселения Кульчуровский сельсовет МР РБ – удовлетворить.

Установить факт владения, пользования и распоряжения за ФИО1, умершим ДД.ММ.ГГГГ, жилым домом, общей площадью 42 кв.м., с кадастровым номером № и земельным участком, общей площадью 1970 кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: .

Включить жилой дом общей площадью 30,2 кв.м., с кадастровым номером № и земельный участок, общей площадью 1970 кв.м., с кадастровым номером №, расположенные по адресу: , в наследственную массу, оставшуюся после смерти ФИО1, умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Читайте также:  Договор мены долей квартиры между близкими родственниками: образец

Установить за Исхаковой Айгуль Нуритдиновной, факт принятия наследства в виде жилого дома общей площадью 30,2 кв.м., с кадастровым номером № и земельного участка, общей площадью 1970 кв.м., с кадастровым номером №, расположенных по адресу: .

Признать за Исхаковой Айгуль Нуритдиновной, право собственности на жилой дом общей площадью 30,2 кв.м., с кадастровым номером № и земельный участок, общей площадью 1970 кв.м., с кадастровым номером №, расположенные по адресу: , в порядке наследования.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Образец заявления в суд об установлении факта принятия наследства

ЗАЯВЛЕНИЕ

« » 2021 г. умер(ла) , отец (мать и т.д.) – копия свидетельства о смерти прилагается.

Заявитель по закону является наследником первой очереди (копия свидетельства о рождении прилагается). Других наследников первой очереди не имеется.

В течение установленного законом срока заявитель не обратился в нотариальные органы с заявлением о принятии наследства. Однако в течение данного срока заявителем, как наследником, были совершены действия, являющиеся в соответствии с п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ фактическим принятием наследства.

В частности, заявитель с « » 2021 г. вступил во владение следующим наследственным имуществом: .

Заявитель принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц: .

Заявитель из своих средств оплатил налоги на наследуемое имущество, коммунальные платежи, страховые премии, а также: .

Заявитель оплатил за свой счет долги наследодателя и получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Действия по фактическому принятию Заявителем наследства были совершены наследником в течение срока, установленного для принятия наследства – в течение месяцев со дня открытия наследства.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Установление факта принятия наследства Заявителем необходимо ему для .

Представить нотариусу письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в срок, установленный для принятия наследства, Заявитель не мог по причине .

Нотариус письмом от « » 2021 г. № разъяснил Заявителю, что он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства в порядке гл. 28 ГПК РФ. При таких обстоятельствах получить надлежащие документы без обращения в суд Заявитель не имеет возможности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1152 ГК РФ, ст. ст. 264 – 268 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Установить факт принятия заявителем наследства, открывшегося после смерти его отца (матери) , умершего(й) « » 2021 г.

Приложения:

  1. квитанция об уплате государственной пошлины;
  2. копия свидетельства о смерти № от « » 2021 г.;
  3. копия свидетельства о рождении заявителя;
  4. перечень наследственного имущества;
  5. справки жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления, органов внутренних дел о совместном проживании наследника с наследодателем на день смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
  6. справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, гаражных кооперативов об использовании наследником имущества, входящего в состав наследства;
  7. квитанции об оплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в кооперативы и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующих органов, содержащие сведения о получении данными органами денежных средств от наследника;
  8. договоры с юридическими лицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т.п.;
  9. квитанции о возврате кредита, полученного наследодателем, или иного долга наследодателя, выданные банком или другой организацией;
  10. копия искового заявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к производству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство;
  11. другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

Факт принятия наследства

Законом допускается два способа получения наследственного имущества: формальный (через оформление прав у нотариуса) и фактический (путем реального завладения им). Во втором случае, если наследник решить зарегистрировать собственность на себя позднее, чем через 6 месяцев со дня смерти наследодателя, ему придется обращаться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, и судебное решение будет основанием для регистрации перехода прав на имущество к наследнику.

Закон ограничивает срок вступления в права наследования, независимо от способа его приобретения. Для этого дается полгода, в течение которых заинтересованные в имуществе умершего лица, должны произвести активные действия, явно направленные на реализацию намерения принять наследство. При формальном способе об этом свидетельствует само обращение к нотариусу. При фактическом принятии — все не так очевидно, суду необходимо предъявить документальное подтверждение совершенных действий.

Читайте также:  Договор субаренды нежилого помещения

Какие действия доказывают факт принятия наследства

Согласно ст. 1153 ГК РФ, наследник считается принявшим наследство, если он совершил в отношении имущества умершего лица, следующие действия:

вселился в квартиру или дом наследодателя, а также, если он ранее проживал там, независимо от факта регистрации в этом жилом помещении, и продолжает жить после смерти родственника;

оплачивал услуги ЖКХ по содержанию жилья, налог на имущество;

обрабатывал принадлежащий умершему лицу земельный участок;

производил ремонт и охрану собственности, например, установил новые замки;

оплатил долги наследодателя или принял сумму в счет погашения долга перед умершим от третьих лиц;

подал в суд заявление о защите своих наследственных прав;

снял с вклада наследодателя деньги на его похороны (по распоряжению нотариус;

продал часть наследственного имущества, чтобы возместить похоронные расходы;

принял на хранение документы умершего на его имущество: сберегательную книжку, ПТС на автомобиль.

Приведенный список не является исчерпывающим, поскольку невозможно предусмотреть все ситуации, возникающие в реальной жизни. В каждом конкретном случае все обстоятельства оцениваются судом по совокупности.

Когда наследник совершил указанные действия в течение полугода после открытия наследства, он может обратиться в нотариальную контору с заявлением о признании наследования и выдаче свидетельства о праве на наследственное имущество. Если нотариус сочтет представленные документы недостаточными для оформления наследственных прав, он откажет в выдаче документа, и направит заявителя решать вопрос в судебном порядке.

Как составить заявление об установлении факта принятия наследства

Если наследник является единственным, никто не оспаривает его права в отношении наследственного имущества, он может составить заявление о признании фактического принятия наследства, приложив к нему подтверждающие документы. В таком случае дело рассматривается в порядке особого производства — устанавливается факт, имеющий юридическое значение.

Если имеет место спор в отношении имущества, заявление подается в исковом порядке, и кроме первого требования (признания факта) к нему прибавляется второе: признать право истца на спорную собственность умершего. Желательно всегда в заявлении выставлять оба требования, так как даже при отсутствии спора может возникнуть необходимость доказать свои права перед третьими лицами. Приведем пример из Обзора судебной практики ВС РФ от 30.07.2021 года.

Гражданин Т. обратился в суд с иском к ГБУ г. Москвы “Автомобильные дороги ВАО”, требуя вернуть ему два автомобиля, изъятые с бесплатной стоянки. Ответчик отказывался передать их Т., требуя представить свидетельства о праве на наследство, которое Т. в отношении данных автомобилей у нотариуса не получал. Районный, апелляционный и кассационный суд отказал Т. в удовлетворении иска, считая, что он не доказал право собственности на автомобили.

Верховный суд отменил решения нижестоящих судов на следующем основании. П. принял часть наследства умершей жены в качестве единственного наследника, в частности получил свидетельство о наследовании квартиры для регистрации перехода прав на нее в ЕГРН. Это значит, что в силу п.2 ст.1152 ГК РФ, он принял все наследство, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось. Получение свидетельства у нотариуса — право, а не обязанность наследника. Кроме того, Т. доказал факт принятия в наследство автомобилей, представив суду ПТС на них, страховки ОСАГО, диагностические карты. Спор в отношении наследственного имущества отсутствует.

Таким образом, Верховный суд постановил, что имел место факт принятия ТС истцом в порядке наследования. Следовательно, отказ в их истребовании у ГБУ был неправомерным.

Форма и содержание заявления в суд

Согласно ст. 266 ГПК РФ заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя, за исключением случая владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается в суд по месту ее нахождения.

В заявлении нужно указать:

основание наследования (родственные отношения);

для какой цели необходимо судебное решение, например: получение в наследство земельного участка и регистрация права собственности на него в Росреестре;

перечислить фактические действия, которые предпринимал наследник в отношении имущества (вскопал землю, посадил овощи, заплатил земельный налог, провел воду и т. д.).

К заявлению нужно приложить доказывающие документы, перечень которых зависит от обстоятельств дела, вида имущества. Кроме того, наследник вправе ссылаться на показания свидетелей, которые будут рассмотрены судом на общих основаниях.

Обратите внимание, что все фактические действия должны быть произведены в течение полугода после смерти родственника. В ином случае вам придется доказывать в суде уважительные причины пропуска срока вступления в наследство, и сделать это сложно.

Образец заявления о признании факта принятия наследства

В ___________________ районный суд

Заявитель: ___________________ (Ф.И.О.

телефон: __________, факс: __________,

адрес электронной почты: _____________

Представитель заявителя: _________

телефон: __________, факс: __________,

адрес электронной почты: _____________

Заинтересованное лицо: _______________

телефон: __________, факс: __________,

Читайте также:  Договор ренты на квартиру

адрес электронной почты: _____________

Госпошлина: _______________ рублей

об установлении факта принятия наследства в результате

совершения действий по его принятию и признанию права собственности на наследуемое имущество

12 декабря 2019 г. умер Лихватов Иван Андреевич, что подтверждается свидетельством о смерти от 13.12.2019 года № 3456, который приходится заявителю отцом. Факт родства подтверждается свидетельством о рождении № 223 от 10 ноября 1974 года.

В соответствии с п. 1 ст. 1142 заявитель по закону является наследником первой очереди.

В состав наследственного имущества входит:

1. Земельный участок площадью 0,6 га, кадастровый номер ХХХХ, расположенный в поселке Новая Володарка Раменского района Московской области.

2. Жилой дом, площадью 60 кв.м., кадастровый номер ХХХХ, по адресу. ул. Молодежная, 7, расположенный в поселке Новая Володарка.

Сведения подтверждаются выписками из ЕГРН № 1234 от 20.06. 2021 года, № 4567 от 21.06.2021 года.

В течение установленного законом срока заявитель не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Однако в течение указанного срока заявитель совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ. В частности, заявитель произвел расходы на содержание наследственного имущества, а именно за свой счет с привлечением доверенного лица: построил новый забор вокруг земельного участка, произвел уплату взноса на содержание территории, имущественного налога на наследуемое имущество.

Установление факта принятия наследства необходимо для получения наследства. Согласно п. 3 ст. 1155 ГК РФ Федерации наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил ст. 1155 ГК РФ, имеет право на получение причитающегося ему наследства.

Кроме того, заявителю необходимо установить данный факт для регистрации права собственности на земельный участок и дом в органе Росреестра.

Представить нотариусу письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в срок, установленный для принятия наследства, заявитель не мог по причине пребывания в длительной загранкомандировке.

Нотариус Колегова Н.Н. письмом от 20.05.2021 года № 118 разъяснила, что я вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства в порядке гл. 28 ГПК РФ. При таких обстоятельствах получить надлежащие документы без обращения в суд я не имею возможности.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1153, п. 1 ст. 1155ГК РФ, прошу: установить факт принятия заявителем наследства, открывшегося после смерти Лихватова Ивана Андреевича, право собственности на земельный участок и дом

Копия свидетельства о смерти.

Документы, подтверждающие родство заявителя (копия свидетельства о рождении заявителя).

Документы, характеризующие состав наследственного имущества.

Справка органа управления садовым обществом об использовании наследником имущества, входящего в состав наследства.

Документы, подтверждающие расходы на содержание наследственного имущества.

Письменные подтверждения свидетеля Курносова А.Н.

Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия представителя) от 15.03.2020 года № 15 (если заявление подписывается представителем).

Квитанция об уплате государственной пошлины.

Заявитель (представитель): ____________________/_____________________/ Дата

Содержание заявления может быть изменено в зависимости от обстоятельств конкретного дела. В тексте должны присутствовать ссылки на законодательство, в приложении — копии всех подтверждающих документов.

Какие документы доказывают фактическое наследование

Кажущийся наследнику упрощенный фактический способ принятия наследства зачастую приводит к долгим судебным разбирательствам с участием других наследников, особенно, когда речь идет о недвижимости. Главной задачей для последующего оформления своих прав на имущество в этом случае выступают документы, доказывающие совершение определенных действий. Не все понимают их суть и смысл и не всегда сохраняют доказательства.

Пример 1. Сын обратился с заявлением в суд о признании его фактически принявшим наследство в виде квартиры, так как после смерти отца он фактически переселился в нее. Однако в тексте он указал, что сделал это в силу необходимости ухода за больной матерью. Это неправильно, поскольку целью вселения должно быть именно намерение получить наследство и принять меры по его сохранности.

Пример 2. Женщина обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на ¼ часть квартиры умершего отца, считая, что она фактически вступила в наследство. В качестве доказательства она представила вещи и фотографии, взятые из дома отца на память. При этом никаких действий по уходу за квартирой она не осуществляла: не оплачивала коммунальные услуги, налоги, не жила в ней, тогда как все это делали другие наследники. В данных обстоятельствах суд отказал в удовлетворении требований истицы.

Пример 3. До и после смерти отца в его квартире проживал несовершеннолетний сын. Его старшая сестра вступила в права наследования через нотариуса и оформила квартиру полностью на себя, получив свидетельство о праве на наследство. Спустя семь лет, сын обратился в суд с просьбой признать за ним факт принятия наследства, и право на ½ спорной квартиры. Несмотря на истечение срока исковой давности, суд удовлетворил иск, так как на требование о восстановлении нарушенного права срок давности не распространяется. Подтверждением послужили выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет, свидетельствующие о доказанности принятия истцом наследства путем фактического вступления в права наследования спорным имуществом.

Читайте также:  Предварительный договор купли-продажи квартиры с задатком

Список возможных доказательных документов

Справка ЖЭК, УК, ЖСК о том, что наследник проживал в наследуемой квартире (доме) на момент его смерти наследодателя, даже в том случае, когда сам умерший проживал в другом месте.

Справка налоговой инспекции об оплате наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника.

Документы, подтверждающие, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), делал в нем ремонт.

Наличие у наследника сберкнижки умершего лица при условии, что есть доказательства ее получения в течение полугода (снятие денежной суммы на похороны, квитанция о ее пересылке, акт нотариуса, производившего опись имущества и передавшего книжку на хранение наследнику).

Наличие акта описи нотариуса, производившего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику.

Справка садового общества о том, что наследник осуществлял посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности, производил другие работы (поставил забор).

Нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя, банковская справка об оплате кредита.

Содержание всех собранных документов должно свидетельствовать о том, что наследник относился к имуществу умершего, как к своему собственному. Преимущество обращения в суд за признанием факта принятия наследства в том, что он принимает во внимание и свидетельские показания, тогда как нотариус руководствуется только представленными документами. Если они однозначно доказывают факт принятия наследства в течение 6 месяцев после смерти наследодателя, он оформит свидетельство на наследственное имущество по заявлению наследника без обращения в суд, при условии, что отсутствует спор в отношении наследства.

Наша нотариальная контора расположена в центре Москвы, работаем ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Обращайтесь к нам по телефону, электронной почте, через форму записи на сайте или приходите в свободное время, чтобы получить консультацию по вопросам наследования и получить свидетельство на фактически унаследованное имущество.

Вам может быть интересно:

  • Завещать или подарить?
  • Порядок вступления в наследство по закону
  • Заявление о принятии наследства
  • Отказ от наследства у нотариуса
  • Стоимость завещания у нотариуса
  • Вступление в наследство после смерти

Будние дни:
с 10:00 до 21:00
Выходные дни:
с 10:00 до 20:00

Или просто приходите без записи.

Вы можете попасть к нам в любое время без записи.

Также Вы можете позвонить к нам или задать вопрос через мессенджер

Фактическое принятие наследства

Основываясь на статье 1153 п.2 Гражданского кодекса РФ, такое унаследование подразумевает под собой совершение юридических действий, которые подтверждают факт принятия имущества в управление и пользование.

Процесс осуществляется путём подачи заявления в нотариат, в котором преемником изъявлено намерение присвоить наследство. Если с личным имуществом и бытовыми предметами в дальнейшем никаких сложностей не возникнет, то на ценное имущество потребуется оформление права собственности. Для этой цели и необходимо установить факт вступления в право наследования.

Действия, идентифицирующие факт принятия наследства

  • владение имуществом и пользование им по назначению (проживание в жилом доме/квартире, эксплуатация транспортного средства и пользование общими личными вещами);
  • наличие права на совместную или долевую собственность;
  • защита и обеспечение сохранности имущества (установка и замена охранной системы, замков, ограждений и прочее);
  • содержание унаследованного объекта (оплата коммунальных счетов, налоговых пошлин и других расходов);
  • проведение различного рода строительно-монтажных работ;
  • погашение кредитов и возврат долгов либо, наоборот, принятие за наследодателя положенных средств.

Одно из вышеперечисленных действий или в совокупности констатируют отношение наследующего лица к имуществу как к собственному, невзирая на его ценность.

Сроки для принятия и пропущенный период

По законодательству период ограничивается 6 месяцами со дня открытия наследственного дела, то есть со дня смерти наследодателя, ни в коем случае не после оповещения каждого из наследников. Заданный период остаётся одинаковым для всех преемников независимо от того, когда они были проинформированы о смерти.

Если в течение этого времени Вы не успеете оформить заявление о вступлении в наследство, то упустите время, и Вам будет отказано в праве наследования. Нужно будет в судебном порядке доказывать причину пропуска срока.

В качестве уважительных доводов суд может принять во внимание:

  • тяжелую форму заболевания, в частности инвалидность;
  • препятствующие действия со стороны попечителей или опекунов;
  • языковой барьер;
  • переезд за границу на момент жизни наследодателя;
  • продолжительные служебные командировки;
  • невозможность оставить без присмотра тяжело больного родственника;
  • сокрытие факта смерти наследодателя.

Стоит отметить, что по указанным ниже неуважительным причинам последует стопроцентный отказ:

  • незнание законов РФ;
  • неведение о смерти из-за длительной ссоры;
  • нахождение в больничном отпуске.
Читайте также:  Договор купли-продажи на гараж: образец, бланк, скачать

Дополнительно предоставляются 3 месяца, если первоочерёдные наследники не дали о себе знать в течение шести месяцев.

Юридический порядок оформления

Вслед за открытием наследства необходимо обратиться за содействием к нотариусу с заявлением о принятии наследства для присвоения свидетельства о праве собственности. Если наследственное дело не было открыто, то юрисконсульт его заведёт по заявлению наследника. Законодательство не ставит временные рамки для получения правоустанавливающего свидетельства, в отличие от ограниченного сроком в полгода заявления о вступлении в наследство.

Процедура аналогична стандартному принятию наследства, за исключением перечня запрашиваемых документов.

  • документы из ЖЭКа, ЕРЦ подтверждающие сожительство с наследодателем;
  • справки из муниципальных органов и кооперативов, доказывающие факт пользования и содержания имущества умершего;
  • квитанции и чеки о налоговых, коммунальных, страховых платежах и кредитных выплатах;
  • договоры с организациями на заключение строительно-ремонтных работ;
  • фото-, аудио- и видеоматериалы.

В случае отсутствия документов можно заручиться свидетельскими показаниями (родственники и третьи лица), однако, это всего лишь косвенные доказательства.

Кроме вышеперечисленных документов нотариус потребует предоставить:

  • паспорт заявителя;
  • свидетельство о смерти;
  • свидетельство права на собственность наследодателя;
  • характеристики полученного имущества и его рыночную цену.

За нотариусом закрепляется право самостоятельно давать оценку действиям истца, изучать предоставленные документы и выносить решения в отношении факта принятия наследства.

Факторы, дающие нотариусу право самостоятельно вынести положительное решение:

  • наличие доказательства сожительства вплоть до смерти наследодатели, при этом сожительство могло иметь место не только в помещении из наследственного списка, но как и в неприватизированной квартире, так и на территории жилплощади наследника.
  • Наследник является совладельцем наследуемого имущества (совместное или долевое).

Проанализировав вышеперечисленные обстоятельства и предоставленные доказательства принятия, нотариус определит факт принятия наследства и выдаст свидетельство.

Причины для отказа в признании факта принятия:

  • если нотариус умозаключит, что действия доподлинно не свидетельствуют о факте принятия наследства;
  • если отсутствуют необходимые письменные материалы фактического принятия наследства;
  • нотариус также перенаправит апелляцию в суд при наличии спора между правопреемниками;
  • если отсутствует документальное свидетельство родства между умершим и заявителем, второму придётся первым делом устанавливать родственные связи в суде.

Судебная процедура утверждения факта принятия наследства

Как ранее было упомянуто, обращение в судебные учреждения потребуются в двух случаях:

  • Если требуется восстановить упущенный срок для нотариального оформления.
  • Если нотариус отказался от оформления наследства.

Для суда важны как и прямые, так и косвенные подтверждения.

Если возникнут возражения со стороны других наследников, такое разбирательство суд не примет во внимание и проинформирует истца о праве обращения в суд в исковом порядке.

Установление судом факта принятия наследства является основанием для выдачи работником нотариальной конторы свидетельства о праве на наследство. Если наследник будет признан собственником имущества, то правоутверждающий документ будет занесён в службу государственной регистрации.

Исковое заявление

Как было упомянуто раньше, в суд потребуется заполнить либо заявление об установлении фактического вступления в наследство, либо подавать иск о признании высшей инстанцией права наследника, либо в одном заявлении просить решения обоих вопросов. Важно правильно писать заявление в судебное структурное подразделение. Корректно оформленный исковой документ должен содержать в себе:

  • название органа правосудия и адрес, куда обратился истец;
  • информация о заявителе (ФИО, паспортные данные и другая контактная информация);
  • сведения о других заинтересованных лицах;
  • стоимость наследуемого объекта;
  • наименование самого документа («Исковое заявление»);
  • цена иска (зависит от оценочной стоимости имущества);
  • данные об имуществе и перечень всех действий наследника по его владению этим объектом с доказательной базой;
  • требования истца с просьбой к суду их удовлетворить;
  • перечень приложенных документов, сопроводительных бумаг и материалов;
  • датирование составления документа;
  • подпись истца или его представителя.

Далее на каждого участника процесса делают копии и вместе с оригиналов подают в суд.

Также необходимо оплатить госпошлину и приложить квитанцию к делу.

Отказ от наследства

Фактическое непринятие наследства является вытекающим последствием, если по истечении полугодичного срока со дня смерти наследодателя потенциальный преемник не заявил о праве на собственность и не отказался от него, проще говоря, не выразил никакого желания брать ответственность за имущество. В связи с этим иные претенденты, которые заявят о своих правах, могут начать оформлять наследство.

Как удалось выяснить из данной статьи, вся суть фактического принятия заключается в буквальном принятии наследства. Все упомянутые ранее действия, документы и материалы являются доказательной базой факта наследования. Для полного распоряжения в обязательном порядке необходимо обратиться к нотариусу для оформления юридического подтверждения наследования с целью получить свидетельство о праве собственности.

Вам также может быть интересно:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: